الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو

الصفحه الرئيسيه


 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

لمسجلين الجـدد : هل تواجه صعوبة في تفعيل عضويتك سيتم تفعيله تلقائياً ضمن 24 ساعة أو أقل /// فلا تنسى أسم المستخدم و كلمة السر عند التسجيل للدخول للمنتدى
اكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكم

شاطر | 
 

 عقد مقاولة بناء بمقايسة على اساس الوحدة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

avatar

عدد الرسائل : 780
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 28/08/2008

مُساهمةموضوع: عقد مقاولة بناء بمقايسة على اساس الوحدة   الأربعاء مايو 12, 2010 1:20 am

نه فى يوم ........ الموافق ..-..-....

تم تحرير هذا العقد بين كل من :


1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........


قسم ........ محافظة ........


يحمل بطاقة عائلية رقم ........


سجل مدنى ........


" طرف اول "


2) السيد ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........


قسم ........ محافظة ........


يحمل بطاقة عائلية رقم ........


سجل مدنى ........


" طرف ثانى "


يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :


"البند الاول"


يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية
المقدمة من الاخير و للمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا
العقد و التى تعتبر جزءا مكملا له .


"البند الثانى"


تتكون العمارة سالفة البيان من ........طابق , يستغل الارضى منها كجراج
يعلوه الطابق الاول مشتملا على ........شقة , ثم تتكرر الطوابق مماثلة
للطابق الاول .


"البند الثالث"


يقر الطرف الاول بانه خصص قطعة الارض المملوكة له و البالغ مساحتها
........ مترا مربعا , والكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة
........ لاقامة العمارة , وقد تم عمل ........ جسات بها بمعرفة المهندس
المعمارى ........ فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء و ذلك وفقا للتقرير
الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى ..


ومع ذلك , يتعين على الاخير معاينة الارض واخطار الطرف الاول فورا عند
اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للأساسات , عن اى عيب قد يظهر
له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته و مقدار ما يتوقعه من زيادة فى
المواد و ما يستتبع ذلك من زيادة فى الاجر على ان يتم الاخطار كتابة .


"البند الرابع"


يترتب على الاخطار المتقدم , أن يكون للطرف الاول اذا كانت الزيادة فى الكم
غير جسيمة , الاستمرار فى المقاولة على ان يدفع للطرف الثانى الاجر
المستحق عن تلك المجاوزة , اما ان كانت المجاوزة جسيمة , كان له اما
الاستمرار فى المقاولة على ان يدفع للطرف الثانى الاجر المستحق عن ذلك واما
ان يتحلل من المقاولة طالبا وقف العمل و تعويض الطرف الثانى بدفع قيمة ما
انجزه من الاعمال مقدرة وفقا للاجر المحدد بهذا العقد دون ان يكون للاخير
الرجوع عليه بما كان يستطيع كسبه لو انه اتم المقاولة .


"البند الخامس"


اذا لم يطلب الطرف الاول وقف العمل خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره
بالمجاوزة على نحو ما تقدم , كان للطرف الثانى الاستمرار فى العمل و فى هذه
الحالة يتحمل الطرف الاول الاجر المستحق عن المجاوزة كاملا .


"البند السادس"


لا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادة الاجر عن مجاوزة الاعمال اذا تراخى
فى اخطار الطرف الاول او اذا لم يضمن اخطاره مقدار ما يتوقعه من زيادة او
الاسس التى تقوم عليها المجاوزة .


وعليه الاستمرار فى العمل الى ان يطلب اليه الطرف الاول ايقافه .


"البند السابع"


على الطرف الثانى دراسة التصميم و الرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها و
الموقع عليها من الطرفين , و يلتزم بعدم البدء فى الاعمال التنفيذية الا
بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة
الاعمال وفقا لها , و لا يجوز له ابداء اية اعتراضات عليها او طلب تعديلها
بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة , فان كان فى
ذلك مجاوزة للاعمال التى تضمنتها المقايسة , سرت البنود من الرابع الى
السادس .


"البند الثامن"


لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ ان يرجع توقفه عن العمل او تاخره فيه
الى عيب فى التصميم , و الا كان مسئولا عن ذلك وفقا للبنود التالية دون
اعتداد بهذا الادعاء .


"البند التاسع"


يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء و اشغال الطريق , و قد وكله
الطرف الاول فى ذلك .


"البند العاشر"


يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المواد اللازمة للبناء وفقا للمواصفات التى
تضمنتها القائمة المرافقة , و باحضار الادوات و المهمات اللازمة للتشغيل .


"البند الحادى عشر"


على الطرف الثانى القيام بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى , و لا يجوز له
ان يعهد بذلك الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب فيما عدا
اعمال البياض و النجارة و السباكة و الكهرباء و الارضيات , على ان يظل
مسئولا عنها امام الطرف الاول .


"البند الثانى عشر"


تناط المسئولية المدنية و الجنائية المتعلقة بحراسة البناء و الاشياء
بالطرف الثانى منذ استلامه الارض و حتى تسليم البناء .


"البند الثالث عشر"


اذا ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل ان الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب
أو مناف لما تضمنه هذا العقد او للقائمة الملحقة به , جاز له انذاره بان
يعدل عن طريقة التنفيذ فورا , و الا كان له طلب فسخ العقد او استئذان
المحكمة - فى غير حالات الاستعجال - فى ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على
نفقة الطرف الثانى .


"البند الرابع عشر"


يتحمل الطرف الثانى وحده كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل
الانذار او بعده , و سواء قام هو باصلاحها او عهد بها الى مقاول اخر , كما
يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .


"البند الخامس عشر"


اذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب , جاز له طلب الفسخ و التعويض .


"البند السادس عشر"


يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل اجره , للاشراف على جميع
الاعمال التنفيذية و مراقبتها , و له الاعتراض على اى منها , و يعتبر نائبا
عن الطرف الاول فى ذلك . و فى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ او اتمام
العمل الذى اعترض عليه , و لا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف
الثانى قبل الطرف الاول .


"البند السابع عشر"


يلتزم الطرف الثانى بالتأمين عن الاضرار التى قد تتسبب اعمال البناء فى
احداثها و كذلك عن مسئوليته قبل الطرف الاول عن تهدم البناء او تصدعه .


كما يلتزم بالتأمين لدى هيئة التامينات الاجتماعية عن عماله فور اخطار
الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة .


"البند الثامن عشر"


يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة كاملة التشطيب و معدة للسكنى خلال
........ شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلام الارض , على الا يتجاوز ذلك
عشرة ايام من تاريخ صدور رخصة البناء .


"البند التاسع عشر"


اذا اخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند السابق , التزم بدفع ........
جنيها عن كل يوم تأخير , على ان يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب فان
اصبحت المدة الباقية المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته و
امكانيات و ظروف الطرف الثانى , كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار
حلول المدة المشار اليها .


"البند العشرون"


لا يكون للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف
الاول فيما يتعلق بما قام به من اعمال وفقا للقيمة الواردة بهذا العقد و
انما للطرف الاول دفع اقل القيمتين التاليتين : ما اثرى به مقدرا بوقت
البناء او ما افتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .


"البند الواحد و
العشرون"


يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى او ما يظهر
من عيب فى البناء و لو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها و يبدا هذا
للضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا او حكميا .


"البند الثانى و
العشرون"


يلتزم الطرف الاول بتسلم العمارة فى خلال عشرة ايام من اخطار الطرف الثانى
له , فاذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى على يد محضر ,
اعتبر انه تسلمها حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب
تعيين حارس عليها .


"البند الثالث و
العشرون"


يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد وفقا لما تم الاتفاق
عليه و بالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة .


و تمت المقايسة على اساس الوحدة , وفقا للكشف الموقع عليه من الطرفين و
الملحق بهذا العقد,و كان اجمالى الاجر المستحق للطرف الثانى هو ........
فقط ........ جنيها يتم الوفاء به على النحو التالى :


أولا : دفع الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ جنيها
كدفعة مقدمة بمجلس هذا العقد .


ثانيا : يدفع الطرف الاول قيمة الاعمال التى تتم فيما يتعلق بالاساسات وفقا
للمستخلص الخاص بهذه المرحلة .


ثالثا : الدفعة الثالثة و تستحق بعد الانتهاء من صب سقف الطابق الاول وفقا
للمستخلص الخاص بهذه المرحلة .


رابعا : يعتبر الانتهاء من صب سقف كل طابق بعد ذلك مرحلة تستحق الدفعة
الخاصة بها وفقا للمستخلص المتعلق بها , حتى الوصول الى الطابق الاخير .


خامسا : تصرف دفعة قدرها ........ فقط ........ لاعمال النجارة و الارضيات
و السباكة و الكهرباء و البياض و الطلاء .


سادسا : تتم تصفية الحساب نهائيا بعد اتمام كافة الاعمال و يحرر الطرف
الثانى مخالصة بذلك .


"البند الرابع و
العشرون"


يعتبر الاجر المحدد بهذا العقد نهائيا , و لا يجوز للطرف الثانى , فيما عدا
حالات المجاوزة , المطالبة بزيادته و لو كان ذلك راجعا لارتفاع اثمان
المواد الاولية اللازمة لاعمال البناء او لارتفاع اجور العمال او النقل او
الضرائب الجمركية على الواردات او لاى سبب اخر كما لا يجوز للطرف الاول
المطالبة بتخفيضه اذا ما تبين ان التكاليف الفعلية تقل عنه بكثير طالما
التزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال حسبما تم الاتفاق عليه .


"البند الخامس و
العشرون"


اذا اخل الطرف الاول بالتزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم
رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه , كان للاخير
استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع
الدعوى , او طلب الفسخ و التعويض , فان كانت الاعمال قد تمت كان له حبسها
حتى يستوفى حقه كاملا .


"البند السادس و
العشرون"


اتفق الطرفان على تاجيل الوفاء بمبلغ ........ فقط ........ الى ما بعد
التسليم بستة اشهر و يكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل
هذا العقد ضمانا له , و له الحق فى اتخاذ اجراءات قيده و يلتزم بمحو هذا
القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ


"البند السابع و
العشرون"


اذا تاخر الطرف الاول فى تسليم الارض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور ترخيص
البناء , يلزم بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير , و
قد روعى فى هذا التقدير ما قد يفوت على الطرف الثانى من كسب و ما قد يلحق
به من خسارة .


"البند الثامن و
العشرون"


تختص محاكم ........بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد, و يعتبر عنوان
كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .


"البند التاسع و
العشرون"


حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .


" الطرف الاول " " الطرف
الثانى "


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nofalco.yoo7.com
المحامى الصغير

avatar

عدد الرسائل : 253
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/09/2008

مُساهمةموضوع: رد: عقد مقاولة بناء بمقايسة على اساس الوحدة   الإثنين يوليو 19, 2010 2:12 am


اذا تاخر
الطرف الاول فى تسليم الارض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور ترخيص
البناء
, يلزم بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير , و
قد
روعى فى هذا التقدير ما قد يفوت على الطرف الثانى من كسب و ما قد يلحق
به
من خسارة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد مقاولة بناء بمقايسة على اساس الوحدة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحه الرئيسيه :: منتدى العداله والقانون :: منتدى صيغ الدعاوى والعقود-
انتقل الى: